Сайт Президента России: Личный приём: Доклады об исполнении поручений, данных по результатам личного приёма: Володин Вячеслав Викторович: Доклады об исполнении поручений, данных по результатам личного приёма

О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ленинградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 июня 2015 года

2026-04-15T18:48:06+04:00

Поручение, данное 18 июня 2015 года первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Вячеславом Володиным Губернатору Ленинградской области по обращению Силиной Елены Александровны из деревни Тарасово Тосненского района Ленинградской области, предусматривало принятие мер по разработке и представлению графика выполнения работ и их финансирования по газификации и обеспечению нормативным горячим водоснабжением жилых домов в деревне Тарасово Тосненского района.

В связи с принятыми мерами по обеспечению водоснабжением и разработкой проектной документации по газификации жилых домов в деревне Тарасово Тосненского района поручение было снято с контроля. Принятие мер по информированию о завершении работ по газификации жилых домов в деревне Тарасово Тосненского района осуществляется в рабочем порядке.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил о том, что строительно-монтажные работы по межпоселковому газопроводу и распределительному газопроводу в деревне Тарасово Тосненского района завершены. Газификация домовладений в деревне Тарасово осуществляется на основании поданных собственниками домовладений заявлений.

О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ленинградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 июня 2015 года

2024-12-09T16:41:40+04:00

В связи с принятыми мерами по обеспечению водоснабжением и разработкой проектной документации по газификации жилых домов в деревне Тарасово Тосненского района поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению работ по газификации жилых домов в деревне Тарасово Тосненского района осуществляется в рабочем порядке.

Исполняющий обязанности Губернатора Ленинградской области, первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области председатель комитета финансов Роман Марков доложил о том, что в целях газификации деревни Тарасово Тосненского района Ленинградской области Программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021 – 2025 годы предусмотрено строительство объекта «Межпоселковый газопровод деревня Строение – деревня Усадище – деревня Сидорово – деревня Тарасово – деревня Мельница – деревня Андрианово Тосненского района Ленинградской области» (далее – Объект). По состоянию на 22 ноября 2024 года завершена прокладка линейной части Объекта протяжённостью 8,8 км. Завершение строительства Объекта и обеспечение технической возможности подачи газа запланировано в срок до 31 декабря 2025 года. По объекту «Распределительный газопровод в деревне Тарасово Тосненского района Ленинградской области» выполнены строительно-монтажные работы, в настоящее время осуществляется подготовка исполнительно-технической документации. Работы по межпоселковому газопроводу планируется синхронизировать с выполнением работ по распределительному газопроводу.

О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ленинградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 июня 2015 года

2024-05-22T16:02:30+04:00

В связи с разработкой проектной документации по газификации жилых домов в деревне Тарасово Тосненского района поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению работ по газификации жилых домов в деревне Тарасово Тосненского района осуществляется в рабочем порядке.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил о том, что по объекту «Межпоселковый газопровод д. Строение – д. Усадище – д. Сидорово – д. Тарасово – д. Мельница – д. Андрианово Тосненского района Ленинградской области» продолжается оформление правоустанавливающих документов на части земельных участков, в границах которых планируется размещение газопровода. По распределительному газопроводу в деревне Тарасово Тосненского района 22 марта 2024 года заключён договор на выполнение строительно-монтажных работ. В случае отсутствия усложняющих факторов завершение работ планируется до конца 3 квартала 2024 года.

О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ленинградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 июня 2015 года

2024-02-27T18:38:21+04:00

В связи с разработкой проектной документации по газификации жилых домов в деревне Тарасово Тосненского района поручение было снято с контроля. Принятие мер по газификации жилых домов в деревне Тарасово Тосненского района осуществляется в рабочем порядке.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил о том, что в настоящее время завершается согласование документации для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по распределительному газопроводу в деревне Тарасово Тосненского района Ленинградской области. Публикация закупки на площадке планируется в феврале 2024 года, заключение договора – до 31 марта 2024 года.

О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ленинградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 июня 2015 года

2023-10-06T17:12:20+04:00

Поручение, данное 18 июня 2015 года первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Вячеславом Володиным Губернатору Ленинградской области по обращению Силиной Елены Александровны из деревни Тарасово Тосненского района Ленинградской области, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика выполнения работ и их финансирования по газификации и обеспечению нормативным горячим водоснабжением жилых домов в деревне Тарасово Тосненского района.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил о том, что решение вопроса реализуется за счёт строительства объекта «Газопровод межпоселковый дер. Строение – дер. Усадище – дер. Сидорово – дер. Тарасово – дер. Мельница – дер. Андрианово Тосненского района» (далее – Объект) в рамках программы газификации Ленинградской области на период 2021–2025 годы. Единый оператор газификации, осуществляет финансирование мероприятий по реализации программ газификации в части обеспечения реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции газотранспортных систем. В настоящее время проектная документация разработана, однако в связи с получением технических условий АО «Ленинградские областные коммунальные системы» от 16 августа 2023 года с требованием переустройства сетей водоснабжения выполнен обход участка с водопроводом. В октябре 2023 года планируется прохождение экспертизы и получение положительного заключения о проверке сметной документации. До конца 2023 года планируется завершить конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ. В соответствии с планом-графиком синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на 2023 год по Ленинградской области завершение строительно-монтажных работ по Объекту планируется в 2024 году.

О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ленинградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 июня 2015 года

2023-02-28T19:05:14+04:00

Поручение, данное 18 июня 2015 года Губернатору Ленинградской области первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Вячеславом Володиным по обращению Силиной Елены Александровны из деревни Тарасово Тосненского района Ленинградской области, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика выполнения работ и их финансирования по газификации и обеспечению нормативным горячим водоснабжением жилых домов в деревне Тарасово Тосненского района.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил о том, что в целях исполнения поручения о газификации жилых домов в деревне Тарасово Тосненского района требуется выполнить строительство двух объектов: «Газопровод межпоселковый деревня Строение – деревня Усадище – деревня Тарасово – деревня Мельница – деревня Андрианово Тосненского района» и «Распределительный газопровод в деревне Тарасово Тосненского района». Указанные объекты включены в Программу развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период с 2021 по 2025 годы. Строительство межпоселкового газопровода начато в рамках договора генерального подряда от 8 июля 2020 года, однако решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области заключенный договор был признан недействительным. Решение вступило в законную силу 9 апреля 2021 года, строительно-монтажные работы приостановлены, договор расторгнут. По объекту выполнена актуализация сметной стоимости для дальнейшего проведения конкурентных процедур по выбору генеральной подрядной организации с заключением нового договора, в марте 2023 года. Завершение строительства газопровода запланировано в 2024 году. Формирование графиков проведения строительно-монтажных работ и их финансирования возможно только по итогам заключения нового договора на выполнение оставшегося объема строительных работ. По распределительному газопроводу выполняется разработка проектной документации, завершение работ предусмотрено в сентябре 2023 года. Формирование графика работ по строительству распределительного газопровода возможно после завершения проектирования и заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ.

О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ленинградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 июня 2015 года

2023-01-18T18:00:16+04:00

Поручение, данное 18 июня 2015 года Губернатору Ленинградской области первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Вячеславом Володиным по обращению Силиной Елены Александровны из деревни Тарасово Тосненского района Ленинградской области, предусматривало принятие мер по разработке и представлению графика выполнения работ и их финансирования по газификации и обеспечению нормативным горячим водоснабжением жилых домов в деревне Тарасово Тосненского района.

В связи с обеспечением нормативным горячим водоснабжением жилых домов в деревне Тарасово Тосненского района и предоставлением информации о выполнении и финансировании работ по газификации жилых домов в деревне Тарасово Тосненского района Ленинградской области поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению работ по газификации жилых домов в деревне Тарасово Тосненского района осуществляется в рабочем порядке.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил о том, что строительство объекта «Газопровод межпоселковый деревня Строение – деревня Усадище – деревня Сидорово – деревня Тарасово – деревня Мельница – деревня Андрианово Тосненского района» осуществляется в рамках программы газификации Ленинградской области на период 2021–2025 годов. С целью выполнения проектно-изыскательских работ по распределительным газопроводам в деревню Тарасово 7 ноября 2022 года заключен договор подряда. Выполнение проектно-изыскательских работ планируется до сентября 2023 года, сроки выполнения строительно-монтажных работ будут определены по результатам разработки проектной документации.

О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ленинградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 июня 2015 года

2021-09-21T20:59:33+04:00

Поручение, данное 18 июня 2015 года Губернатору Ленинградской области первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Вячеславом Володиным по обращению Силиной Елены Александровны из деревни Тарасово Тосненского района Ленинградской области, предусматривало принятие мер по разработке и представлению графика выполнения работ и их финансирования по газификации и обеспечению нормативным горячим водоснабжением жилых домов в деревне Тарасово Тосненского района.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил о том, что 8 июля 2020 года ООО «Газпром Межрегионгаз» заключил договор на выполнение строительно-монтажных работ по 3 объектам на территории Ленинградской области, в том числе объекту «Газопровод межпоселковый д. Строение — д. Усадище — д. Сидорово — д. Тарасово — д. Мельница — д. Андрианово Тосненского района». 29 сентября 2020 года в связи с иском к ООО «Газпром Межрегионгаз» об оспаривании торгов и заключенных по их результатам договоров Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области были приняты обеспечительные меры, запретившие совершать действия, направленные на исполнение заключенного договора. Строительство объекта было приостановлено. В соответствии с постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 апреля 2021 года заключенный договор признан недействительным. В настоящее время в Арбитражном суде Северо-Западного округа рассматривается кассационная жалоба на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда. Следующее заседание назначено на 14 сентября 2021 года. ООО «Газпром Межрегионгаз» планирует завершение судебного разбирательства в 4 квартале 2021 года. В 1 квартале 2022 года ожидается повторное проведение закупочных процедур. Учитывая, что в соответствии с проектом организации строительства продолжительность строительства газопровода составляет 4,7 месяца, завершить строительство планируется до конца 2022 года.

О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Костромской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 июня 2012 года

2021-07-02T18:51:52+04:00

Поручение, данное Губернатору Костромской области 7 июня 2012 года первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Владимиром Володиным по обращению Дудник Елены Владимировны из города Костромы Костромской области, предусматривало принятие мер по завершению строительства здания и оснащению современным медицинским оборудованием областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Костромской онкологический диспансер».

В связи с завершением строительства здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей и установке в нем необходимого оборудования, поручение было снято с контроля. Принятие мер по открытию нового здания областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Костромской онкологический диспансер» осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель губернатора Костромской области Ольга Еремина доложила о том, что 28 июня 2021 года состоялось официальное открытие современного онкологического центра для размещения линейных ускорителей. В настоящее время в новом корпусе проводятся операции, в отделения на лечении и диагностику поступили первые пациенты. Для работы привлечены 31 врач-специалист и 30 человек среднего медицинского персонала. Дополнительную подготовку прошли 3 медицинских физика и 2 врача радиотерапевта.

О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Костромской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 июня 2012 года

2021-05-28T19:30:52+04:00

Поручение, данное Губернатору Костромской области 7 июня 2012 года первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Вячеславом Володиным по обращению Дудник Елены Владимировны из города Костромы Костромской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства здания и оснащению современным медицинским оборудованием областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Костромской онкологический диспансер».

Губернатор Костромской области Сергей Ситников доложил о том, что в настоящее время завершено строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей. В новом здании установлено радиотерапевтическое оборудование (два линейных ускорителя), магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф, эндоскопическое оборудование, криогенно-газификационная станция. 28 июня 2021 года состоится официальное открытие объекта.

О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Костромской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 июня 2012 года

2020-12-23T21:08:47+04:00

Поручение, данное Губернатору Костромской области 7 июня 2012 года первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Владимиром Володиным по обращению Дудник Елены Владимировны из города Костромы Костромской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства здания и оснащению современным медицинским оборудованием областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Костромской онкологический диспансер».

Губернатор Костромской области Сергей Ситников доложил о том, что в настоящее время фактическая готовность объекта составляет 91%. Выполнены общестроительные работы по надстраиваемой и пристраиваемой части здания, создан тепловой контур, запущена система отопления, проложены все наружные коммуникации, обеспечено технологическое присоединение объекта к существующим сетям, смонтировано высокотехнологическое медицинское оборудование и установлена кислородно-газификационная станция. Ведутся работы по внутренней и внешней отделке помещений. В связи с карантинными мерами более чем на 5 месяцев увеличились сроки поставки строительных материалов, оборудования и комплектующих производства Чехии и Германии. Кроме того, в настоящее время не представляется возможным проведение пуско-наладочных работ высокотехнологического оборудования (магнитно-резонансный томограф) специалистами из Германии и прохождение обучения специалистов ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер». Администрацией Костромской области направлено ходатайство в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации с обоснованием переноса срока исполнения государственного контракта до 1 июня 2021 года.

О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ленинградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 июня 2015 года

2019-11-29T08:42:03+04:00

Поручение, данное 18 июня 2015 года первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Вячеславом Володиным по обращению Силиной Елены Александровны из деревни Тарасово Тосненского района Ленинградской области, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика выполнения работ и их финансирования по газификации и обеспечению нормативным горячим водоснабжением жилых домов в деревне Тарасово Тосненского района.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил, что согласно Плану-графику синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на 2019 год по Ленинградской области и проекту Плана-график синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на 2020 год выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Газопровод межпоселковый деревня Строение – деревня Усадище – деревня Сидорово – деревня Тарасово – деревня Мельница – деревня Андрианове Тосненского района» (18,6 км) планируется в 2020–2021 годах. После строительства межпоселкового газопровода появится техническая возможность газификации жилых домов в деревне Тарасово и перевода котельной на природный газ.

О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Костромской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 июня 2012 года

2019-10-28T20:27:02+04:00

Поручение, данное 7 июня 2012 года первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Владимиром Володиным по обращению Дудник Елены Владимировны из города Костромы Костромской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства здания и оснащению современным медицинским оборудованием областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Костромской онкологический диспансер».

Губернатор Костромской области Сергей Ситников доложил о том, что 28 июня 2019 года заключен государственный контракт на строительство объекта «ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер», город Кострома «Строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей». В настоящее время в рамках заключенных договоров с сетевыми организациями на технологическое присоединение объекта к действующей инженерной инфраструктуре города Костромы выполнены работы по перекладке тепловых сетей, прокладке наружных сетей водоснабжения и водоотведения, смонтирована трансформаторная подстанция, прорабатываются проектные решения выноса кабельных линий из зоны строительства кислородной станции. Выполнена откопка котлована под пристраиваемую часть здания, ведутся работы по прокладке наружной теплотрассы, усилению несущих конструкций, монтажу и монтированию систем вентиляции и отопления, кирпичной кладке стен надстраиваемого этажа, установке окон. Заключены договоры на приобретение медицинского высокотехнологичного оборудования (линейные ускорители в комплекте с дополнительным оборудованием, магнитно-резонансная и компьютерная томография, эндоскопическое и стерилизационное оборудование), которые будут поставлены до 31 декабря 2019 года. В 2020 году буду выполнены работы по монтажу кровли и внутренней отделке помещения, установке медицинского оборудования. Работы по завершению строительства объекта будут выполнены в срок до 15 декабря 2020 года.

О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Костромской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 июня 2012 года

2018-11-01T22:07:19+04:00

Поручение, данное по обращению Дудник Елены Владимировны из города Костромы Костромской области, предусматривает принятие мер по завершению строительства здания и оснащению современным медицинским оборудованием областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Костромской онкологический диспансер».

Губернатор Костромской области Сергей Ситников доложил о том, что бюджетная заявка с приложением полного комплекта обосновывающих документов для включения в федеральную адресную инвестиционную программу в части государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на 2018–2020 годы объекта «Строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей в городе Костроме» направлена администрацией Костромской области 25 января 2017 года за в Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Министерством здравоохранения Российской Федерации софинансирование строительства онкоцентра поддержано, включено в предложения по распределению предельных объёмов бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2018–2020 годы по расходам инвестиционного характера и направлено 6 апреля 2017 года в Министерство экономического развития Российской Федерации.

Законом Костромской области «Об областном бюджете на 2018 год и на период 2019 и 2020 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 20000,0 тыс. руб. в рамках областной адресной инвестиционной программы по объекту «Строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей в городе Костроме» на корректировку проектно-сметной документации для получения положительного заключения государственной экспертизы. Работа по корректировке документации в настоящее время ведётся.

По итогам рассмотрения бюджетной заявки Костромской области для включения в федеральную адресную инвестиционную программу в части государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на 2019–2021 годы объекта «Строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей в городе Костроме» на заседании рабочей группы Минздрава России в части софинансирования строительства включены в лист ожидания.

О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Самарской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве

2018-10-02T22:04:17+04:00

Поручение, данное 8 апреля 2014 года первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Вячеславом Володиным по обращению Черниковой Елены Евгеньевны из села Рождествено Волжского района Самарской области, предусматривает принятие мер по устройству наружного освещения, обеспечению нормативным водоснабжением жилых домов и капитальному ремонту автомобильных дорог по улицам Советской, Крестьянской и Полевой в селе Рождествено Волжского района, обеспечив проезжее состояние дорог до завершения капитального ремонта.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров доложил о том, что на участке имеется частная водозаборная скважина для хозяйственно-питьевых нужд. В июле 2018 года на расстоянии менее 100 м от участка заявителя установлена водоразборная колонка с качественной питьевой водой. Муниципальным унитарным предприятием «Рождествено» сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области в рамках договора с ООО «Самарский центр испытаний и сертификации» были проведены дополнительные лабораторные исследования качества питьевой воды. Анализ данных проб подтвердил соответствие качества воды установленным требованиям. В настоящее время обеспечены все необходимые условия для подключения домовладения гражданки Черниковой Е.Е. к централизованной системе водоснабжения. Ресурсоснабжающей организацией напротив ворот дома заявителя установлен водонапорный колодец и разработаны технические условия на подключение домовладения. Несмотря на все принятые меры, в том числе приведение водоснабжения в нормативное состояние, гражданка Черникова Е.Е. от подключения к централизованному водоснабжению отказывается.

О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Самарской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве

2018-08-31T20:12:33+04:00

Временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров доложил о том, что были проведены дополнительные лабораторные испытания качества питьевой воды. Пробы в июне 2018 года отобраны в трёх точках из крана водонапорной башни, водонапорной колонки и на станции химводоочистки. Анализ проб воды соответствует установленным требованиям, за исключением незначительного превышения показателя «общая жесткость» – 8,4 мг-экв/л при нормативе 7,0 мг-экв/л. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области установило в воде централизованной системы питьевого водоснабжения села Рождествено, питающегося из подземного источника водозабора по улице Придорожной, гигиенический норматив общей жесткости не более 10,0 мг-экв/л с учётом величины допустимой ошибки метода определения. Администрация муниципального района Волжский неоднократно предлагала Черниковой Е.Е. подключиться к центральному водопроводу, однако на эти предложения был получен отказ. Несмотря на данное обстоятельство, с целью обеспечения Черниковой Е.Е. питьевой водой в июле 2018 года выполнены мероприятия по установке разводной колонки на расстоянии 2 м от её дома, подготовлены технические условия на подключение дома к сети водоснабжения.

О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Костромской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве

2018-07-25T22:04:02+04:00

Поручение, данное 8 июля 2014 года первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Вячеславом Володиным по обращению Успенской Екатерины Сергеевны из города Буй Костромской области, предусматривает принятие мер по ремонту автомобильной дороги «Кострома – Сусанино – Буй» и реконструкции мостовых переходов через реки Письма и Шача в Буйском районе Костромской области, обеспечив проезжее состояние до окончания ремонтных работ.

Заместитель Губернатора Костромской области Алексей Смирнов доложил о выполнении работ в полном объёме по ремонту автомобильной дороги «Кострома – Сусанино – Буй» и реконструкции мостовых переходов через реки Письма и Шача в Буйском районе Костромской области.

О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Самарской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 8 апреля 2014 года

2018-06-01T20:27:54+04:00

Поручение, данное по обращению Черниковой Елены Евгеньевны из села Рождествено Волжского района Самарской области, предусматривает принятие мер по устройству наружного освещения, обеспечению нормативным водоснабжением жилых домов и капитальному ремонту автомобильных дорог по улицам Советской, Крестьянской и Полевой в селе Рождествено Волжского района, обеспечив проезжее состояние дорог до завершения капитального ремонта.

Исполняющий обязанности Губернатора Самарской области Александр Нефёдов доложил, что в целях обеспечения жителей села Рождествено качественной питьевой водой в рамках мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» построена станция водоочистки. В настоящее время проведены пуско-наладочные работы, станция водоочистки запущена. В соответствии с заключением федерального бюджетного учреждения здравоохранения в Самарской области анализ проб воды, отобранных на источнике и разводящей сети, соответствует установленным требованиям. Жители села Рождествено отмечают улучшение качества поставляемой воды. Черникова Е.Е. от подключения к централизованной системе водоснабжения отказалась. По вопросу привлечения к ответственности должностных лиц за неисполнение мероприятий по обеспечению нормативным водоснабжением жилых домов в селе Рождествено Волжского района Самарской области в установленные сроки, по результатам проведённых служебных проверок сотрудникам администрации муниципального района Волжский Самарской области объявлен строгий выговор.

О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Самарской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 8 апреля 2014 года

2018-03-02T21:44:29+04:00

Временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров доложил о том, что с целью обеспечения жителей села Рождествено качественной питьевой водой в рамках мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» на 2014–2020 годы построена станция водоочистки.

При вводе в эксплуатацию станции возникли проблемы, связанные с меньшим, по сравнению с планируемым, объемом водопотребления и вывозом большого объема осадка с территории национального парка «Самарская Лука».

Принято решение об изменении технологического процесса в части очистки исходной воды, что позволит значительно уменьшить объем образующегося после фильтрации осадка на станции водоподготовки и осуществлять вывоз осадка два раза в год (апрель, октябрь) для размещения на иловых площадках канализационных очистных сооружений поселка Солнечная Поляна или города Жигулевска.

После проведения указанных мероприятий и пусконаладочных работ планируется обеспечить запуск станции водоочистки в срок до конца II квартала 2018 года.

О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ленинградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 июня 2015 года

2017-12-05T23:33:28+04:00

Поручение, данное по обращению Силиной Елены Александровны из деревни Тарасово Тосненского района Ленинградской области, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика выполнения работ и их финансирования по газификации и обеспечению нормативным горячим водоснабжением жилых домов в деревне Тарасово Тосненского района.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил о выполнении работ по обеспечению нормативным горячим водоснабжением жилых домов в деревне Тарасово Тосненского района.

15 ноября 2017 года по результатам проведения электронного аукциона на выполнение работ по строительству объекта: «Газопровод межпоселковый от ГРС „Тосно“ – посёлок Строение Тосненского района Ленинградской области» заключен муниципальный контракт.

Завершить строительно-монтажные работы планируется до 1 сентября 2018 года.

Проектирование и строительство объекта «Газопровод межпоселковый деревня Строение – деревня Усадище – деревня Сидорово – деревня Тарасово – деревня Мельница – деревня Андрианово Тосненского района» предусмотрено Программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области в период 2016–2020 годов, реализуемой ПАО «Газпром». В настоящее время по объекту выполняются проектно-изыскательские работы.

В соответствии с календарным графиком выполнения работ, представленным ООО «Газпром инвестгазификация» планируется:

в июне 2018 года завершить проектирование;

в августе 2018 года получить положительное заключение государственной экспертизы;

в ноябре 2018 года приступить к строительству; в ноябре 2019 года завершить строительство.

После строительства указанных межпоселковых газопроводов появится техническая возможность обеспечения природным газом потребителей деревни Тарасово и перевода котельной на природный газ.