Сайт Президента России: Личный приём: Доклады об исполнении поручений, данных по результатам личного приёма: Чоботов Андрей Сергеевич: Доклады об исполнении поручений, данных по результатам личного приёма

О ходе принятия мер по итогам личного приема в режиме видео-конференц-связи жительницы Мурманской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 9 апреля 2019 года

2026-05-05T18:05:50+04:00

Поручение, данное 9 апреля 2019 года начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андреем Чоботовым Губернатору Мурманской области по обращению Рачек Веры Алексеевны из города Мурманска Мурманской области, предусматривало принятие мер по разработке и предоставлению плана мероприятий по переселению жителей, в том числе семьи Рачек Веры Алексеевны, из аварийного многоквартирного жилого дома 15 по улице Капитана Буркова в городе Мурманске, обеспечив надлежащие условия проживания граждан до завершения их переселения.

В связи с разработкой и предоставлением плана мероприятий по переселению жителей аварийного многоквартирного жилого дома 15 по улице Капитана Буркова в городе Мурманске было снято с контроля. Принятие мер по завершению переселения жителей из указанного аварийного дома осуществляется в рабочем порядке.

Министр строительства Мурманской области Александра Карпова доложила о том, что одному собственнику планируется предоставление благоустроенного жилого помещения в одном из строящихся домов в городе Мурманске. В отношении двух других собственников ведутся судебные разбирательства – вопрос расселения будет решён после их завершения.

О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ненецкого автономного округа, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 2 апреля 2021 года

2026-04-10T09:19:45+04:00

Поручение, данное 2 апреля 2021 года начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андреем Чоботовым Губернатору Ненецкого автономного округа по обращению Семяшкиной Натальи Игоревны из города Нарьян-Мара Ненецкого автономного округа, предусматривало принятие мер по завершению вертикальной планировки земельных участков с учётом мнения их владельцев, а также по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурами земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, расположенных в районе улицы Авиаторов города Нарьян-Мара.

В связи с выполнением работ по вертикальной планировке земельных участков и подготовкой к передаче проектной документации «Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков в районе улицы Авиаторов в городе Нарьян-Мар» в безвозмездное пользование администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» поручение было снято с контроля. Принятие мер по информированию о завершении работ по разработке проектно-сметной документации и обеспечению транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, расположенных в районе улицы Авиаторов города Нарьян-Мара, осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Губернатора Ненецкого автономного округа Марсель Гиниятуллин доложил о том, что заключённый контракт на проведение работ по разработке проектной документации объекта «Строительство автомобильных дорог в районе кадастровых кварталов 83:00:050017 и 83:00:050029 в городе Нарьян-Маре» 21 октября 2025 года расторгнут в связи с неисполнением принятых обязательств подрядчиком. С 1 января 2027 года Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» утрачивает силу. Согласно Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» законом субъекта Российской Федерации может быть принято решение об осуществлении полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования органами местного самоуправления. В настоящее время данное решение не принято. Подъезд к земельным участкам и индивидуальным жилым домам, построенным в районе улицы Авиаторов в городе Нарьян-Мар осуществляется по грунтовым дорогам, сформированным с учётом существующей жилой застройки.

О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя города Москвы, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 2 апреля 2021 года

2026-03-06T17:39:20+04:00

Поручение, данное 2 апреля 2021 года начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андреем Чоботовым Мэру Москвы по обращению Айнетдинова Романа Рафиковича из города Москвы, предусматривало принятие мер по комплексному благоустройству территории микрорайона, прилегающего к улице Авиаторов в городе Москве, обеспечив безопасные условия пребывания граждан до завершения работ.

В связи с завершением работ по комплексному благоустройству территории микрорайона, прилегающего к улице Авиаторов в городе Москве, поручение было снято с контроля. Принятие мер по устранению замечаний по комплексному благоустройству территории жилых домов по адресам: ул. Авиаторов, д. 5, корп. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Пётр Бирюков доложил о том, что в 2022 году в рамках Государственной программы города Москвы «Развитие городской среды» выполнены работы по комплексному благоустройству территории указанных жилых домов. Постановлением Арбитражного суда Московского округа решение Арбитражного суда города Москвы, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда о взыскании задолженности в пользу подрядной организации оставлены без изменений, кассационная жалоба – без удовлетворения. Виды, объёмы работ, сроки и подрядная организация будут определены по завершении судебных разбирательств.

О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Хабаровского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 15 апреля 2022 года

2026-01-14T15:53:18+04:00

Поручение, данное 15 апреля 2022 года начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андреем Чоботовым Губернатору Хабаровского края по обращению Афанасьевой Светланы Владимировны из рабочего посёлка Корфовский Хабаровского района Хабаровского края, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию новой школы в рабочем посёлке Корфовский Хабаровского района.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин доложил о том, что по объекту «Школа на 550 мест в рабочем посёлке Корфовский Хабаровского района» заключено соглашение от 9 июня 2025 года о досрочном прекращении концессионного соглашения в отношении финансирования, проектирования, строительства и эксплуатации объекта образования. Правительством края ведётся проработка предложений акционерного общества «Корфовский каменный карьер» и общества с ограниченной ответственностью «Дельтателеком» о строительстве школы с использованием механизма концессии.

О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Санкт-Петербурга, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 13 декабря 2017 года

2025-12-18T15:28:04+04:00

Поручение, данное 13 декабря 2017 года начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андреем Чоботовым Губернатору Ленинградской области по обращению Кудрявцева Александра Анатольевича из города Колпино, города Санкт-Петербурга, предусматривает принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию детского сада в посёлке Тельмана Тосненского района Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил о том, что подрядной организацией завершаются работы по внутренней отделке здания, устройству внутренних и наружных инженерных систем, благоустройству территории. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года, начало учебной деятельности — с 1 сентября 2026 года.

О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ненецкого автономного округа, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 2 апреля 2021 года

2025-11-01T15:22:32+04:00

В связи с выполнением работ по вертикальной планировке земельных участков и подготовкой к передаче проектной документации «Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар» в безвозмездное пользование администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» поручение было снято с контроля. Принятие мер по информированию о завершении работ по разработке проектно-сметной документации и обеспечению транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, расположенных в районе улицы Авиаторов города Нарьян-Мара, осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Губернатора Ненецкого автономного округа Вадим Соков доложил о том, что работы, предусмотренные муниципальным контрактом не выполнены. В настоящее время планируется расторжение контракта с внесением подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Повторную процедуру определения исполнителя работ по разработке проектно-сметной документации объекта «Строительство автомобильных дорог в районе кадастровых кварталов 83:00:050017 и 83:00:050029 в городе Нарьян-Маре» предполагается завершить в срок до 31 марта 2026 года.

О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя города Москвы, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 2 апреля 2021 года

2025-10-30T15:31:45+04:00

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Пётр Бирюков доложил о том, что в 2022 году в рамках Государственной программы города Москвы «Развитие городской среды» по заказу ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги ЗАО» подрядной организацией выполнены работы по комплексному благоустройству территории вышеуказанных жилых домов. Постановлением арбитражного апелляционного суда Решение Арбитражного суда города Москвы о взыскании с ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги ЗАО» в пользу ООО «ДРСУ-1» денежных средств оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО «ДРСУ-1» — без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Арбитражный суд Московского округа. Виды, объемы и сроки выполнения работ будут определены после вступления в законную силу решения суда.

О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Калининградской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 31 марта 2020 года

2025-10-16T16:20:55+04:00

Поручение, данное 31 марта 2020 года начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андреем Чоботовым Губернатору Калининградской области по обращению Козачука Владимира Петровича из города Гурьевска Калининградской области, предусматривает принятие мер по обеспечению нормативным водоснабжением жилых домов, в том числе жилого дома 29 по Зелёной улице, в городе Гурьевске.

Губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных доложил о том, что по объекту «Реконструкция существующей станции водоподготовки, расположенной по адресу: город Гурьевск, улица Лесная, 13, мощностью 3000 куб. м/сут с увеличением мощности на 2000 куб. м/сут» (далее – Объект) проведены мероприятия по организации конкурсных процедур для определения подрядной организации с целью заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту. Электронный аукцион признан несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в электронном аукционе. Было принято решение о проведении мониторинга рынка цен, в результате которого установлено, что стоимость необходимых для реализации Объекта материалов увеличилась, и необходимо проведение мероприятий по актуализации стоимости реализации Объекта. В настоящее время заключен договор на проведение перевода сметной стоимости проекта по Объекту из уровня цен на дату определения начальной (максимальной) цены контракта в уровень цен соответствующего периода реализации проекта. После определения начальной максимальной цены договора комплект документов для организации конкурсной процедуры будет повторно направлен на согласование в государственное казенное учреждение Калининградской области «Центр обеспечения организации и проведения торгов». На II квартал 2026 года запланированы повторные мероприятия по организации конкурсных процедур для определения подрядной организации с целью заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту, денежные средства в областном бюджете на 2026 и 2027 годы также запланированы. Планируемый срок выполнения строительно-монтажных работ по Объекту – 2026–2027 годы.

О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Республики Коми, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 13 декабря 2017 года

2025-10-10T16:03:46+04:00

Поручение, данное 13 декабря 2017 года начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андреем Чоботовым Главе Республики Коми по обращению Шуракова Леонида Ивановича из города Сыктывкара Республики Коми, предусматривает принятие мер по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству автомобильной дороги в микрорайон Емваль Эжвинского района города Сыктывкара.

Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн доложил о том, что в 2025 году за счёт средств муниципального бюджета строится участок улицы Центральная протяжённостью 1,1 км в соответствии с заключённым контрактом. Работы по строительству улицы Центральная выполнены на 75 процентов. В 2025 году предоставлена субсидия из бюджета Республики Коми. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики Коми на строительство в 2025 году улицы 7-я Линия, Подъезды к улице Ельная № 1, № 2 протяженностью 901 метров. В рамках субсидии заключён муниципальный контракт. Срок завершения работ – 20 ноября 2025 г. Заключены контракты на оказание услуг авторского надзора, выполнение работ по освобождению участка строительства от сетей связи ПАО «Ростелеком». Все доведенные лимиты законтрактованы в полном объеме. Ведётся работа по устройству земляного полотна и тротуаров на участках Подъездов к улице Ельная № 1, № 2, а также подготовительные работы на участке вдоль улицы 7-я Линия.

О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Московской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 18 сентября 2020 года

2025-09-16T15:44:43+04:00

Поручение, данное 18 сентября 2020 года начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андреем Чоботовым Губернатору Московской области по обращению от имени жителей Овникян Тамары Зарзаровны из города Дмитрова рабочего посёлка Некрасовский Московской области, предусматривает принятие мер по переселению граждан, в том числе семьи Овникян Тамары Зарзаровны, из аварийных многоквартирных жилых домов 1, 2, 5 и 12 по улице Свобода в рабочем посёлке Некрасовский города Дмитрова, обеспечив надлежащие условия проживания граждан до их переселения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил о том, что гражданам, проживавшим в 41 жилом помещении в указанных аварийных домах, на основании договоров мены или социального найма жилых помещений предоставлены квартиры в новом многоквартирном жилом доме в микрорайоне Строителей рабочего поселка Некрасовский. В целях завершения расселения аварийных домов по данным адресам в отношении граждан, зарегистрированных в оставшихся 4 жилых помещениях, на текущий момент проводятся судебные процедуры и розыскные мероприятия.

О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Приморского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 9 апреля 2019 года

2025-09-10T15:28:11+04:00

Поручение, данное 9 апреля 2019 года начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андреем ЧоботовымГубернатору Приморского края по обращению Волкова Романа Владимировича из города Владивостока Приморского края, предусматривало принятие меры по разработке и представлению графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию школы в жилом районе «Патрокл» города Владивостока, обеспечив надлежащие условия образования детей до завершения работ.

В связи с разработкой и представлением графика проведения работ и их финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию школы в жилом районе «Патрокл» города Владивостока, поручение снято с контроля. Принятие мер по завершению строительства указанного объекта осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель председателя правительства Приморского края – министр образования Приморского края Эльвира Шамонова доложила о том, что работы по корректировке проектно-сметной документации завершены, Получено положительное заключение государственной экспертизы. В настоящее время вырабатывается правовой механизм, позволяющий избежать расторжения контракта и завершить строительство объекта силами текущего подрядчика. В качестве меры, позволяющей исполнить поручение, рассматривается заключение дополнительного соглашения на основании судебного решения. Необходимый объем финансирования регионом будет обеспечен. Это позволит начать учебный процесс с 2026/2027 учебного года.

О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ненецкого автономного округа, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 2 апреля 2021 года

2025-09-09T16:25:54+04:00

В связи с выполнением работ по вертикальной планировке земельных участков и подготовкой к передаче проектной документации «Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар» в безвозмездное пользование администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» поручение было снято с контроля. Принятие мер по информированию о завершении работ по разработке проектно-сметной документации и обеспечению транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, расположенных в районе улицы Авиаторов города Нарьян-Мара, осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Губернатора Ненецкого автономного округа Вадим Соков доложил о том, что в настоящее время проектные работы осуществляются с нарушением заявленного срока в штрафных санкциях. В настоящее время подрядчик ведёт работу в целях представления документов для проведения государственной экспертизы. После положительного заключения государственной экспертизы будет рассмотрен вопрос о предоставлении субсидии муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар» из бюджета Ненецкого автономного округа на реализацию мероприятия по обеспечению транспортной инфраструктурой указанных земельных участков.

О ходе принятия мер по итогам личного приема в режиме видео-конференц-связи жительницы Мурманской области, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 9 апреля 2019 года

2025-07-25T15:15:23+04:00

Исполняющий обязанности министра строительства Мурманской области Михаил Табунщик доложил о том, что одному собственнику планируется предоставление благоустроенного жилого помещения в одном из строящихся домов в городе Мурманске. В отношении двух других собственников ведутся судебные разбирательства – вопрос расселения будет решен после их завершения.

О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя города Москвы, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 2 апреля 2021 года

2025-06-30T16:17:46+04:00

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Пётр Бирюков доложил о том, что в 2022 году в рамках Государственной программы города Москвы «Развитие городской среды» по заказу ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги ЗАО» подрядной организацией выполнены работы по комплексному благоустройству территории вышеуказанных жилых домов. Решением Арбитражного суда города Москвы ходатайство истца о назначении повторной судебной экспертизы по вопросу определения объёмов выполненных работ оставлено без удовлетворения. Виды, объёмы и сроки выполнения работ будут определены после вступления в законную силу решения суда.

О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ненецкого автономного округа, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 2 апреля 2021 года

2025-06-05T16:46:36+04:00

В связи с выполнением работ по вертикальной планировке земельных участков и подготовкой к передаче проектной документации «Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар» в безвозмездное пользование администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» поручение было снято с контроля. Принятие мер по завершению работ по обеспечению транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, расположенных в районе улицы Авиаторов города Нарьян-Мара, осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Губернатора Ненецкого автономного округа Вадим Соков доложил о том, что в рамках муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» реализуются муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство автомобильных дорог в районе кадастровых кварталов 83:00:050017 и 83:00:050029 в г. Нарьян-Маре» со сроком исполнения до 31 мая 2025 года. В настоящее время проектные работы осуществляются с нарушением заявленного срока в штрафных санкциях. Подрядчик на стадии окончания проведения изыскательных работ и подготовки разделов проектно-сметной документации к прохождению государственных экспертиз. Планируемый срок завершения – 31 августа 2025 года. По окончании разработки проектной документации с учетом нормативной продолжительности производства работ будут определены сроки строительства объекта, также рассмотрен вопрос о предоставлении субсидии муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар» из бюджета Ненецкого автономного округа на реализацию мероприятия по обеспечению транспортной инфраструктурой указанных земельных участков.

О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя города Москвы, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 2 апреля 2021 года

2025-01-23T16:39:16+04:00

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Пётр Бирюков доложил о том, что в 2022 году в рамках Государственной программы города Москвы «Развитие городской среды» подрядной организацией выполнены работы по комплексному благоустройству территории жилых домов по адресам: ул. Авиаторов, д. 5, корп. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В настоящее время Арбитражным судом города Москвы рассматривается гражданское дело в связи с возникшим спором об объёмах выполненных работ подрядной организацией.

О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Ненецкого автономного округа, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 2 апреля 2021 года

2025-01-16T16:17:49+04:00

В связи с выполнением работ по вертикальной планировке земельных участков и подготовкой к передаче проектной документации «Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар» в безвозмездное пользование администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» поручение было снято с контроля. Принятие мер по обеспечению транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, расположенных в районе улицы Авиаторов города Нарьян-Мара, осуществляется в рабочем порядке.

Заместитель Губернатора Ненецкого автономного округа Вадим Соков доложил о том, что в соответствии с муниципальной программой муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» (далее – МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара») проведён электронный аукцион на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство автомобильных дорог в районе кадастровых кварталов 83:00:050017 и 83:00:050029 в г. Нарьян-Маре». Заключён муниципальный контракт с окончанием работ – не позднее 31 мая 2025 года. Сроки строительства объекта, а также вопрос о предоставлении субсидии муниципальному образованию из бюджета Ненецкого автономного округа на реализацию мероприятия по обеспечению транспортной инфраструктурой земельных участков будет рассмотрен по окончании разработки проектной документации.

О ходе принятия мер по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жителя Приморского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 9 апреля 2019 года

2024-12-28T15:31:43+04:00

Заместитель председателя правительства Приморского края – министр образования Приморского края Эльвира Шамонова доложила о том, что в настоящее время на строительной площадке ведутся следующие работы: демонтаж дефектной штукатурки в кабинетах учебного корпуса; шпатлевка потолков учебного корпуса; опалубка и армирование спортивной площадки; монтаж сетей СКС, технопласта, битумного праймера на кровле общешкольного корпуса; уборка кровли учебного корпуса; подготовка под монтаж утеплителя; монтаж витражей и зенитный фонарей. Готовность объекта – 69,3%. В связи с выявляемыми в процессе строительства недоработками в проектной документации возникла необходимость ее корректировки с прохождением повторной экспертизы. В настоящее время проводится оценка соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, установленным требованиям и результатам инженерных изысканий. На имя Министра просвещения Российской Федерации от Правительства Приморского края направлено обращение о рассмотрении возможности переноса срока ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства «Школа № 1 на 1275 мест в жилом районе «Патрокл» в г. Владивостоке» на 1 сентября 2025 года.

О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Хабаровского края, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 15 апреля 2022 года

2024-12-19T16:23:46+04:00

Поручение, данное 15 апреля 2022 года начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андреем Чоботовым Губернатору Хабаровского края по обращению Афанасьевой Светланы Владимировны из рабочего посёлка Корфовский Хабаровского района Хабаровского края, предусматривает совместное с Министерством просвещения Российской Федерации принятие мер по строительству и вводу в эксплуатацию новой школы в рабочем посёлке Корфовский Хабаровского района.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин доложил о том, что 26 февраля 2023 года заключено концессионное соглашение, предусматривающее финансирование, проектирование, строительство и эксплуатацию объекта образования «Школа на 550 мест в рабочем посёлке Корфовский Хабаровского муниципального района Хабаровского края». Исполнение Соглашения юридически приостановлено с 1 сентября 2023 года на основании обращения концессионера в связи с наступлением особого обстоятельства. В связи с отсутствием по Объекту средств федерального бюджета возобновление реализации Соглашения возможно не ранее 2025 года. В настоящее время Правительством Хабаровского края проводится работа по внесению изменений в Соглашение с учетом разделения создания Объекта на этапы. Одновременно Правительством Хабаровского края для реализации Объекта и сокращения расходов краевого бюджета по Соглашению проводится работа по привлечению федерального финансирования, а также поиску альтернативных (льготных) источников внебюджетного финансирования, требуемых для создания Объекта.

О ходе исполнения поручения, данного по итогам личного приёма в режиме видео-конференц-связи жительницы Республики Тыва, проведённого по поручению Президента Российской Федерации начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму граждан в Москве 7 ноября 2018 года

2024-12-16T16:23:22+04:00

Поручение, данное 7 ноября 2018 года начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андреем Чоботовым Главе Республики Тыва по обращению Сат Дарьи Анатольевны из города Кызыла Республики Тыва, предусматривает принятие мер по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе Сат Дарьи Анатольевны, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», подлежащих обеспечению жилыми помещениями в городе Кызыле в соответствии с судебными решениями, вынесенными в пользу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 17 октября 2017 года.

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг доложил о том, что в 2024 году на территории города Кызыла по договорам найма специализированных жилых помещений обеспечены жильём 71 человек, относящихся к категории детей-сирот и лиц из их числа. Из 11 лиц, относящихся к категории детей-сирот, имеющих судебные решения, вынесенные до 17 октября 2017 года, жилыми помещениями обеспечены 7 человек, 3 человека находятся в местах лишения свободы, жилые помещения им будут предоставлены после освобождения.